Taşeron Protokol Örneği

TAŞERONLUK SÖZLEŞMESİ

Sözleşme No:

Tarih:…/…/…..

Taraflar:

1. Asıl İşveren:

• Adı/Ünvanı:
• Adresi:
• Vergi Dairesi:
• Vergi Numarası:
• Yetkili Kişi:
• Unvanı:

1. Taşeron:

• Adı/Ünvanı:
• Adresi:
• Vergi Dairesi:
• Vergi Numarası:
• Yetkili Kişi:
• Unvanı:

Madde 1 – Konu:

İşbu sözleşme, asıl işverenin [Proje Adı] projesi kapsamında [İşin Tanımı] işlerini taşerona yaptırmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Madde 2 – İşin Kapsamı:

• Taşeron, işbu sözleşme kapsamında aşağıdaki işleri yapmayı kabul ve taahhüt eder:

• [Yapılacak işlerin detaylı listesi]

Madde 3 – İşin Süresi:

• İşin başlama tarihi: …/…/…..
• İşin bitiş tarihi: …/…/…..
• Gecikme halinde uygulanacak cezalar: [Gecikme cezası miktarı ve hesaplama yöntemi]

Madde 4 – Bedel:

• İşin toplam bedeli: … TL (KDV dahil/hariç)
• Ödeme planı: [Ödemelerin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı]

Madde 5 – Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

• Asıl İşveren:

• İşyerini taşerona hazır hale getirmek.
• Gerekli malzeme ve ekipmanı sağlamak.
• İşin yürütülmesini denetlemek ve gerekli talimatları vermek.
• İşin tamamlanması üzerine taşeronun işçilik ve malzeme faturalarını ödemek.

• Taşeron:

• İşleri iş güvenliği kurallarına uygun olarak ve zamanında yapmak.
• Gerekli iş gücü ve ekipmanı sağlamak.
• İşveren tarafından verilen talimatlara uymak.
• İşin tamamlanması üzerine işveren tarafından yapılacak denetim ve kontrollerde gerekli düzeltmeleri yapmak.

Madde 6 – İş Güvenliği:

• Taşeron, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak çalışmayı ve gerekli tüm önlemleri almayı taahhüt eder.
• Taşeron, iş kazalarından sorumlu olup, işveren bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Madde 7 – Sigorta:

• Taşeron, kendi çalışanlarının sigorta primlerini yatırmakla yükümlüdür.

Madde 8 – Fesih:

• Taraflar, işbu sözleşmeyi haklı bir sebeple feshedebilirler.
• Fesih bildirimi, diğer tarafa yazılı olarak yapılmalıdır.
• Fesih halinde, tarafların hak ve yükümlülükleri sözleşme hükümlerine göre belirlenecektir.

Madde 9 – Uyuşmazlıkların Çözümü:

• İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlık, … Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nde çözümlenecektir.

Madde 10 – Yürürlük:

• İşbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Tarafların İmzaları:

Asıl İşveren: Taşeron:

(İmza) (İmza)

Ekler:

• (Gerekli görüldüğü takdirde, işin teknik şartnamesi, keşif özeti, iş programı vb. ekler eklenebilir.)