Eser Sözleşme Örneği

ESER SÖZLEŞMESİ

Bu Eser Sözleşmesi (“Sözleşme”), [Tarih] tarihinde, aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

1. TARAFLAR

• İŞVEREN:

• Adı/Unvanı: [İşverenin Adı/Unvanı]
• Adresi: [İşverenin Adresi]
• Telefon: [İşverenin Telefon Numarası]
• E-posta: [İşverenin E-posta Adresi]

• YÜKLENİCİ:

• Adı/Unvanı: [Yüklenicinin Adı/Unvanı]
• Adresi: [Yüklenicinin Adresi]
• Telefon: [Yüklenicinin Telefon Numarası]
• E-posta: [Yüklenicinin E-posta Adresi]

2. KONU

Bu Sözleşme, Yüklenici’nin, İşveren’e ait [Eserin Adı ve Adresi] adresinde bulunan [Eserin Tanımı] (“Eser”)’i yapmasını/imal etmesini/oluşturmasını (“İş”) kapsamaktadır.

3. İŞİN KAPSAMI

Yüklenici, aşağıdaki işleri yapmayı taahhüt eder:

• [İşin Detaylı Tanımı ve Özellikleri] (Örn: Proje çizimi, malzeme temini, imalat, montaj, test, devreye alma vb.)

4. PROJE VE TEKNİK ŞARTNAME

İş, [Proje Adı] projesine ve [Tarih] tarihli teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır.

5. İŞİN SÜRESİ

Yüklenici, işi [Başlangıç Tarihi] tarihinde başlayıp [Bitiş Tarihi] tarihinde tamamlamayı taahhüt eder.

6. ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI

• Toplam iş bedeli: [Toplam İş Bedeli] TL (KDV dahil/hariç)
• Ödeme planı:

• [Ödeme 1 Tarihi]: [Ödeme 1 Tutarı] TL (KDV dahil/hariç)
• [Ödeme 2 Tarihi]: [Ödeme 2 Tutarı] TL (KDV dahil/hariç)
• … (Detaylı ödeme planı)

• Ödeme şekli: [Ödeme Şekli (EFT, Havale, Nakit vb.)]

7. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• İşveren:

• Yükleniciye işyerini hazır hale getirmek.
• Gerekli izinleri almak ve resmi kurumlara bildirimleri yapmak.
• İşin yapılmasını engelleyecek herhangi bir durumda Yüklenici’yi bilgilendirmek.
• İş bedelini kararlaştırılan süre ve şekilde ödemek.

• Yüklenici:

• İşi zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamak.
• İş güvenliği tedbirlerini almak ve ilgili mevzuata uygun çalışmak.
• Kullanılan malzemelerin kaliteli ve standartlara uygun olmasını sağlamak.
• İşin sonunda gerekli belgeleri (proje uygunluk belgesi, yapı kullanma izin belgesi vb.) İşveren’e teslim etmek.

8. CEZAİ ŞARTLAR

• Yüklenici, işi zamanında tamamlamazsa, her geciken gün için [Gecikme Cezası Tutarı] TL cezai şart ödemeyi kabul eder.
• İşveren, ödemeleri zamanında yapmazsa, her geciken gün için [Gecikme Faizi Oranı] oranında gecikme faizi ödemeyi kabul eder.

9. FİKRİ MÜLKİYET

İş sonucu ortaya çıkan Eser’in tüm fikri mülkiyet hakları İşveren’e aittir.

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar, bu Sözleşme’yi [Fesih Koşulları] durumunda feshedebilirler.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlıkta [Yetkili Mahkeme] mahkemeleri yetkilidir.

12. İMZALAR

İŞVEREN YÜKLENİCİ

[İşveren Yetkilisinin İmzası ve Kaşe] [Yüklenici Yetkilisinin İmzası ve Kaşe]

[Tarih] [Tarih]

EKLER (varsa):

• [Proje ve Teknik Şartname]
• [Malzeme Listesi]
• [İş Programı]
• [Diğer Gerekli Belgeler]

ÖNEMLİ NOT:Bu sadece bir örnek eser sözleşmesidir. Gerçek bir sözleşme, tarafların özel ihtiyaçlarına ve işin özelliklerine göre uyarlanmalıdır. Sözleşmeyi imzalamadan önce bir avukata danışmanız önerilir.